+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор подряда на изготовление доставку и монтаж мебели между физ юр лицом

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту скачать. Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом Приложение 1 , а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором. Изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Оплата производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет, либо за наличный расчет в кассу Исполнителя по приходно-кассовому ордеру. Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 14 Четырнадцати рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа указанного в п.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда на отделочные работы

Образцы договоров

Договор на изготовление — довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок. Например, нужно изготовить мебель или что-то для дома, в этом случае необходимо заключить договор на изготовление.

Данный вид гражданско-правовых сделок получил своё чёткое законодательное регулирование. В частности, данный вид договора регулируется главой 37 ГК РФ , которая посвящена подряду. А какие особенности имеет данный договор? По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы. На практике в качестве исполнителя в основном выступают компании, которые предоставляют услуги в данной сфере.

Но исполнителем также могут быть физические лица. При выполнении работ исполнитель использует свои средства и материалы. Но договором может быть предусмотрена обязанность заказчика предоставлять необходимые для осуществления работы материалы и предметы.

Исполнитель самостоятельно распределяет выполнение работы и выбирает методы их осуществления. Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком. На основании данного договора право собственности на результаты работы приобретает заказчик, а не исполнитель. В договоре на изготовление необходимо чётко указать предмет, который исполнитель должен изготовить. В этом случае они считаются неотъемлемой частью договора, а исполнитель должен выполнить работу в соответствии со схемами и эскизами.

На практике очень часто компании, которые предоставляют услуги изготовления определённых предметов, имеют разработанные каталоги и экземпляры. При заказе предмета из каталога, окончательный результат должен полностью соответствовать ему. В некоторых случаях, учитывая специфику заказа, может потребоваться не только доставка, но и установка предмета.

Как правило, обязанность осуществления монтажа и установки несет исполнитель. Но заказчик должен подготовить помещение для установки предмета заказа, а также при необходимости предоставить необходимые инструменты и материалы. При приеме заказа необходимо подписать акт приема-сдачи, в котором указывается время и место осуществления приема. Если результаты работы не соответствуют договору или схемам эскизам , то об этом указывается в акте приема-сдачи работы. В данном документе также необходимо указать недостатки, если таковые имеются.

Следующий пункт, на который необходимо обратить внимание при заключении договора, это — размер оплаты исполнителя. Данная сумма складывается не только из стоимости изготовления предмета, но и из стоимости доставки и осуществления монтажных работ. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя.

Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия при самовывозе , возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам несвоевременная поставка материалов поставщиком и т. Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика устно по телефону, указанному в спецификации не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное в спецификации место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы , произвести демонтаж старой мебели.

В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности пола, стен, потолков в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним устно по телефону, указанному в спецификации дату и время доставки. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ. При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа. При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ.

Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 десяти рабочих дней. В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении.

Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры ширину и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен.

Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств , возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно по факсу уведомить об этом друг друга в течение 5 пяти рабочих дней с момента изменения.

Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Подскажите, пожалуйста. Заказчик просит у Меня договор на оказание услуг по изготовлению мебели на год. Цену будем прописывать в доп. Дополнительное соглашение к основному договору, подписывается сторонами в случае изменения цены, чтобы не перезаключать договор поставки или предоставления услуг.

Такая необходимость возникает в случае, если стоимость была закреплена в основном договоре. Дополнительное соглашение об изменении цены заключают чаще всего в случае продолжительного сотрудничества в области поставки товаров. Дополнительное соглашение о цене на продукцию. Дополнительное соглашение к договору подряда 2. Дополнительное соглашение к договору подряда. Договор хорош, но отсутствует пункт возврата средств Заказчика предоплаты в случае Одностороннего отказа п.

Очень удачный договор. Изложен нормальным языком. Быстро нашелся - второй на странице поиска. Разъяснения полезны даже для юриста. Немного подредактировала под себя. Кажется не совсем удачной формулировка "срок изготовления". Здорово бы еще сюда форму спецификации либо заказ-наряда. Ну и за это большое спасибо! Столько об этом говорили, всё равно пишут. Масло, помазанное маслом. Ну пишите тогда "список цен цен", тоже самое будет. Вполне грамотный договор. Дополнять в готовый договор всегда легче, чем сидеть и делать все с самого начала.

Договор подряда на изготовление мебели (типовой или на заказ)

Исполнитель для выполнения обязательств, предусмотренных п. Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п. Работа выполняется иждивением Подрядчика — из его материалов, силами и средствами Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов. Срок изготовления нестандартной конструкции дополнительно согласовывается с Заказчиком в письменной форме, о чем делается запись в Техническом задании к настоящему Договору. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Исполнителя к Заказчику в момент передачи последнему Товар.

Доставка мебели ЗАКАЗЧИКУ ПОДРЯДЧИКОМ включена в стоимость Договора. Услуги по сборке, установке (монтажу) мебели ПОДРЯДЧИКОМ, Настоящий Договор представляет собой окончательное соглашение между.

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

Автор mebel54 , 28 сентября, в Юридические консультации. В свете мебельного опыта и различных спорных ситуациях мебельщиков с заказчиками есть потребность в юридически грамотных нюансах в договоре, а точнее:. Я сделаю! Договор на изготоление на одно юр. Иначе судья сочтет эти сделки притворными. Заказчик не может Вами манипулировать, если Вы сами ему этого не позволяете. В суде даже исковое не примут у заказчика. Мало того, Вы вправе подать встречный иск и истребовать остаток плюс ставку рефенансирования то бишь проценты по просрочке.

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

Описание документа. Договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу заключается тогда, когда заказчику необходимо получить готовое изделие, отвечающие всем необходимым характеристикам из конкретного вида древесины, конкретного дизайна, цвета, размеров и т. Несмотря на то, что сегодня на мебельном рынке представлены изделия на любой вкус и цвет, индивидуальный заказ набирает популярность. Во-первых, договор изготовления мебели на заказ позволяет получить именно то, что необходимо, с учетом всех требований и пожеланий клиента, а не то что предлагают продавцы. Во-вторых, заключив договор оказания услуг изготовление мебели, заказчик получает возможность решить проблему с нестандартными параметрами помещения очень сложно, например, найти удобный и функциональный гарнитур на маленькую кухню в хрущевке и воплотить в жизнь самые смелые идеи и янтарные ручки, и кровати-корабли, и т.

Для жизнедеятельности бизнеса любой формы и величины необходимо большое количество бумажной продукции.

Договор подряда по производству конструкций и выполнение работ

Договор на изготовление — довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок. Например, нужно изготовить мебель или что-то для дома, в этом случае необходимо заключить договор на изготовление. Данный вид гражданско-правовых сделок получил своё чёткое законодательное регулирование. В частности, данный вид договора регулируется главой 37 ГК РФ , которая посвящена подряду. А какие особенности имеет данный договор? По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы.

.

Форма документа: Договор подряда по производству конструкций и окна), заключаемый между юридическим и физическим лицом. Срок изготовления стандартной конструкции составляет ______ рабочих дней Срок выполнения работ после доставки на установку конструкций ______ рабочих дня.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Экономия на налогах: договор подряда вместо трудового
Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Тимофей

    Антон Кортнев, я всё понимаю, хорошее дело делаешь, но.

  2. siovipo

    Зашибись. нашим аленям депутатам похоже их бабы все мозги высосали.

  3. Лучезар

    Че такие маленькие сборы? в два раза сразу от 60000 в год и так далее, и народ вынесет верховную раду на руках, и выбросит в альфатер))

  4. Леон

    Здравствуйте,я обращался в центр недвижимости,они взяли с меня 100%предоплату,но ничего мне не подобрали,я у них оставил заявления о возврате денежных средств,прошло 10 дней они не отвечают,сможете мне помочь вернуть деньги?

  5. Максим

    Возможно вы сможете подсказать,как можно узаконить строение,домик,на дачном участке,на сколько это сложно. Есть ли смысл покупать дачный домик на приватизированном участкк,который не финурирует в документах. Отвечает ли нотариус за совершение сделки купли-продажи юридически перед поккпателем. Не может ли оказаться,что на дачу наложен,например арест банком этой недвижимости,о чем может не подозревать возможный покупатель и после покупки он может обрести не дом,а головные боли. На что именно,на галичие,или отсутствие каких-либо документов надо обращать внимание?